Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.
Dit is het geval bij:
Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons, maar inclusief bloemrijke bermen);
Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook artikel 3.3.
Schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld en verrekend op basis van 100% van de marktconforme herstelkosten. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.
Schade die ontstaat buiten de sleuf
Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.
Verborgen gebreken
Indien binnen een jaar na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk, een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd, welke aantoonbaar het gevolg is van werkzaamheden, van de grondroerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd, zal de gemeente de netbeheerder in staat stellen om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die aantoonbaar het gevolg is van werkzaamheden van die netbeheerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd.
Als norm voor "buitenproportioneel" wordt een oneffenheid aangehouden van meer dan 0,03 m, die zich binnen een jaar na het eerste herstel voordoet (= CROW-norm voor "ernstige schade").
De grondroerder dient binnen één werkweek na de eerste aanzegging van de gemeente, het straatwerk opnieuw te herstellen.
Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Buren het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.
Artikel 4.
Verhalen van overige schade
Onderdeel van Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Buren 2024