Art. 7.4.3 Handboek Openbare Ruimte 2024

Revisie en inspectie tijdens en na aanleg hoofdriool (DWA, HWA en grondwaterbeheersystemen) persleidingen en rioolgemalen. Voor ontwikkelingslocaties, uit-/inbreidingslocaties gaan we er gemakshalve van uit dat de aannemer oplevert aan de initiatiefnemer. Er is in dit geval in deze fase (bouwrijp maken) nog geen sprake van volledige overdracht naar de toekomstige rioolbeheerder. De initiatiefnemer is en blijft (eind)verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aangelegde rioolsystemen (onderhoud tot overdracht). Bij het voortijdig in gebruik nemen van (delen van) de riolering kan de toekomstige beheerder (gemeente) de initiatiefnemer verzoeken (deel)revisies te verstrekken. Deze revisie dient uitgewerkt te zijn volgens eisen gesteld aan de revisie riolering bijlage 2. 7.4.3.1Nazorg en onderhoud tot moment van overdracht Waarborgen van het functioneren van het totale riolering– en grondwaterbeheersysteem (operationeel beheer en onderhoud) tot aan overdracht. De hierna te noemen in gebruik genomen onderdelen van het rioolstelsel frequenter reinigen dan gebruikelijk in beheersituatie. De mate van aan te houden frequentie is afhankelijk van de fase waarin het plangebied zich bevindt: Rioolgemalen (gebruikelijk in de beheersituatie is twee keer per jaar). Voor overdracht kan nog veel slijtage en schade ontstaan, door de hoeveelheid zand die zich als gevolg van werkzaamheden in het riool verzamelt. Kolken (gebruikelijk in beheersituatie is één keer per jaar). De hoeveelheid zand en slib die zich als gevolg van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op de slibvang en waarborgen afvoer van de kolken. Randvoorzieningen zoals lamellenfilters en dergelijke De hoeveelheid zand en slib die zich als gevolg van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op de werking van deze voorzieningen. Persleidingen (gebruikelijk in de beheerfase is één keer per tien jaar), omdat door nog onvolledige benutting van het systeem minder zelfreinigende werking mag worden verwacht. De onderhoudskosten en uitvoering van deze werkzaamheden zijn tot overdracht voor rekening van de initiatiefnemer. De transport- en leverantiekosten elektra van gemalen en dergelijke komen tot het moment van overdracht voor rekening van de initiatiefnemer. 7.4.3.2Garantie Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 22 van de UAVTI wordt bepaald, dat alle onderdelen vallend onder het werk moeten worden gegarandeerd en wel voor een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de data van oplevering. Onder de garantieverplichtingen van de aannemer wordt onder meer verstaan: Het repareren of vervangen van onderdelen welke fabricagefouten vertonen; Het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige montage, alle onderdelen welke defect raken enzovoorts. Werkzaamheden welke onder de garantie vallen zijn niet verrekenbaar. Werkzaamheden welke niet onder de garantieverplichtingen vallen zijn onder andere: Pomp verstoppingen en verstoppingen van de persleiding; Verkeerd gebruik; Extreme vervuiling. 7.4.3.3Voorwaarden aan beheeroverdracht van de riolering, gemalen en persleidingen Voorafgaand aan de overdracht worden het riool- en grondwaterbeheerstelsel, persleidingen, kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen (zoals slibvangputten) gereinigd. Rapportage van uitgevoerde reinigingen. 7.4.3.4Uit te voeren controles en aan te leveren revisie bij oplevering en overdracht Inspectie (groot preventief onderhoud) van mechanische - en elektrotechnische installaties, inclusief werking besturingssysteem van rioolgemalen en drukrioleringssystemen, om eventuele bovenmatige slijtage vast te stellen, als gevolg van de laatste ontwikkelingsfase. Kosten van vervanging van onderdelen zijn voor rekening initiatiefnemer. Overdrachtsinspectie door middel van een video-inspectie en (hoogte)inmetingen van de over te dragen rioolsystemen (DWA, HWA en DRA) met behulp van een rijdende camera. De visuele (video)-inspectie in combinatie met hellinghoekmeting, binnen onderkant buis en stroomprofiel ten opzichte van N.A.P. en bovenkant putrand eveneens ten opzichte van N.A.P. De rapportage wordt digitaal (SUF-bestanden, digitale videobestanden) overlegd aan de gemeente. Ten behoeve van de visuele (video)-inspectie bij overdracht van de projecten levert de gemeente een beheerkaart aan inclusief voor de inspectie te hanteren putnummers. Maatstaven voor goedkeuring, besluitvorming en afkeuren voor vrijvervalriolen bij visuele inspectie zijn weergegeven in de bijlage 2. Bij inspectie geconstateerde verdekte putten moeten alsnog toegankelijk worden gemaakt en naar maaiveld worden opgehoogd. Op basis van gedane visuele inspectie(s) en toestandsbeoordeling (in overeenstemming met actuele NEN) wordt voor geconstateerde gebreken een herstelplan ingediend ter accordering aan de gemeente. Op basis van gedane hoogte(inmetingen) wordt gerapporteerd en inzicht gegeven in opgetreden zetting ten opzichte van inmetingen van na de opleveringsfase. Deze maakt integraal onderdeel uit van de rapportage en herstelplan. Op basis van het geaccordeerd herstelplan worden gebreken en afwijking hersteld. Controleer een gescheiden stelsel, wat betreft controle op de juiste (huis)aansluitingen, door middel van rookgas detectie of ultrasoon metingen (bijvoorbeeld Riosonic) of gelijkwaardig ter goedkeuring van de gemeente. Toon de juiste aansluiting hiermee schriftelijk aan. Lever de elektrische installaties van drukriool- en hoofdrioolgemalen op en draag deze over volgens NEN 3140. Hiervan worden bij overdracht de rapporten en certificaten verstrekt. 7.4.3.5Databeheer eisen aan revisie(s) Lever de revisietekeningen voor de oplevering van de riolering aan de gemeente, na goedkeuring van de gemeente, digitaal (DWG- en DXF-formaat) aan. De revisie (inclusief plaatselijke reparaties) moet voldoen aan de eisen zoals in bijlage 2.

Rechtspraak bij dit artikel